安全合同

【实用】安全合同范文锦集九篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的安全合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

安全合同 篇1

　　甲方：佛开改扩建工程FK-06合同段项目经理部

　　乙方：

　　1、接受总公司和项目的安全管理，对本项目机械设备管理安全工作负责，组织制定和实施机械设备安全管理制度。

　　2、组织制定保证机械设备完好、提高机械设备安全运行的措施，督促落实出车开机前的安全检查（包括制动、方向、灯光、喇叭等涉及安全的检查），制止机手、司机酒后作业和制止非专职司机开公车，抓好安全生产、预防事故发生。

　　3、发现安全隐患，要立即制止或要求有关人员抓紧纠正，并将结果反馈给项目安全员。

　　4、组织制定机械车辆安全生产操作规程下发给司机、机手，并给司机、机手签认安全交底单，将安全目标和办法落实到每位机械员、驾驶员。

　　5、贯彻落实对每位机械员、驾驶员的安全教育和考试，教会机械员、驾驶员应付突发情况、复杂情况、非常规情况，要求机车和相关人员与高压电保持安全距离，教会他们避免机械车辆触碰高压电的技巧和万一触碰高压电的应急措施。

　　6、组织或参与机械设备事故的调查、分析、处理和上报。

　　7、对因机务管理不善造成的项目机械设备和相关人员违章或安全事故负责，并接受有关处罚；对机管员的个人处罚，不能免除或者减轻项目和机务科对生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

　　甲方代表（签章）： 乙方签字：

　　年 月 日 年 月 日

安全合同 篇2

　　甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。

　　(一) 拆除任务：

　　黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。

　　(二) 拆除范围：

　　配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。

　　(三) 拆除期限

　　依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即： 年 月 日至 年 月 日，历时天 。

　　(四) 付款方式：

　　甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币 万元。施工保证金 万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。

　　(五) 乙方权利及义务：

　　1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。

　　2、制定详细的施工方案及安全措施。

　　3、负责拆除现场的安全及文明管理。

　　4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。

　　5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　(六) 本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。

　　(七) 如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。

　　(八) 本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安全合同 篇3

　　甲方： 工程项目部

　　乙方：挖掘机驾驶员

　　1、乙方必须进行岗前培训并持证上岗，严禁无证上岗操作。

　　2、挖掘机未进行检测，乙方严禁使用挖掘机进行工作。

　　3、挖掘机驾驶员在操作中，严格执行对挖掘机在起步前，铲斗是否放在车架上；是否收回长杆；是否插好平台与车架的固定插销；是否支腿处于可靠的收回状态；是否插好连接平台与车架电路的插头；是否接通电源；是否各仪表指示正常进行自查制度。

　　4、乙方严禁在酒后进行施工操作。

　　5、乙方应自觉遵守挖掘机的其它《安全操作规程》和《技术操作规程》，严格执行合同条约，如有违反规程和合同而引起的各种事故均由乙方自负。

　　甲方项目经理（签字）： 乙方（签字）：

　　昆山市市政工程有限公司

　　项目部

　　年 月 日

安全合同 篇4

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：南充市九龙富和佳园商住楼项目的所有安装工程及弱电安装工程 工程承包给乙方施

　　工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一。工程概况

　　工程名称： 工程地点：

　　施工内容：

　　结构类型：

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年 月 日

　　（二）总（日历）工期： 个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

　　（二）承包范围：

　　1。 图纸范围内的所有安装工程及弱电安装工程（包工包料）。

　　2。乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3。夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　（三）计价方式：

　　1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《20xx年四川省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年四川省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年四川省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20xx年四川省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2﹑材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中南充地区对应材料价格作为最终结算价格。

　　3﹑人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮8%支付给乙方。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。

　　6、材料送检费用由乙方负责。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1。必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2。乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3。乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4。对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5。乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6。乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　7。对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8。保修期为一年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担;

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　（三）成本控制要求

　　1。乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生;努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2。各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3。乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4。乙方领出的材料如出现丢失或损坏，由乙方负责赔偿。

　　5。 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1。甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2。乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按一标三规范要求组织施工检查。

　　3。乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4。乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5。乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　六、付款方式

　　进度款支付按照月进度实施

　　1、地面工程修建至二层之前（包括地下室），由乙方自行垫资;地面工程修建至二层时，由甲方在15天之内支付乙方所有已完工程量的80%。

　　2、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的80%的工程款。

　　3、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。

　　3、3%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。

　　4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。

　　七、违约责任处理

　　（一）凡出现以下情况均视为违约：

　　1。乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;

　　2。乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;

　　3。其他造成工程各种损失的过失行为;

　　4。乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

　　5。不服从甲方的管理。

　　（二）违约处罚

　　1。乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

　　2。对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。

　　3。乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款1000～5000元。

　　4。不服从甲方的.管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款20xx～5000元的。

　　（三）其他奖惩约定

　　发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

　　九、附则：

　　（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他队伍。

　　（二）班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。

　　（三）本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。

　　（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。

　　甲方负责人： （签字） 乙方负责人： （签字） 签 章：

　　签订日期： 年 月 日 身份证号码：