公司合同

【推荐】公司合同范文8篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的类型越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编整理的公司合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司合同 篇1

　　买方（甲方）：有限公司 合同编号：

　　卖方（乙方）：有限公司 签订合同时间： 年 月 日

　　为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，在平等互利的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。

一．设备名称、型号规格、主要参数、数量、金额

二．技术标准及售后服务：（乙方对产品质量负责的条件和期限）

　　1．甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应

　　2．乙方按双方确认的技术要求、技术图纸、图纸和报价单中标示的配置制作加工装配 不得更换配置

　　3．乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试

　　4．安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训

　　5．设备的质量保证期为一年，在质量保证期内，设备出现问题乙方技术人员保证在48小时内到达设备现场，及时排除故障迅速恢复生产，在质量保证期内零配件出现问题乙方免费第一时间维修更换，乙方技术人员将不定期到设备现场了解设备使用情况及介绍正确的使用和保养方法

　　6．乙方对设备终生跟踪服务，在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用

　　三．交货时间：

　　自合同签订甲方定金支付合同生效后 天内安装调试完毕交付使用

四．验收：

　　安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验收手续

五．设备交付及运输方式：

　　1、交货地点： 有限公司

　　2、运输方式：汽车公路运输

　　3、运输费用：由乙方承担

　　4、货物风险：自货物运至甲方工厂安装现场后转移至甲方，在此之前之一切风险由乙方承担

　　六．设备付款方式：

　　1．支付方式：银行转帐支付

　　2．支付时间：1.合同签订后，甲方支付合同总额40%为定金；

　　2.乙方货物到达甲方厂内安装开始时，甲方支付合同总额30%为工程进

　　度款；

　　3.余款双方验收完成后，一个月内付清。

　　3．开票时间： 验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票

　　七．人力不可抗力

　　本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可

　　抗事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行时,应及时向对方通报不能履行的理由,在取得有关主管机关证明后,双方协商解决,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任

　　八.保密条款

　　甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容,包括设备总价等

　　九.解决合同纠纷方式:

　　1. 本合同经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相

　　互谅解的态度协商解决，若属单方违约，应由责任方承担造成的损失。

　　2．若协商不妥，则到原告方人民法院起诉

　　3．违约责任：甲乙双方每延期1周，按总价的1%作为违约金支付对方。

　　十.其它

　　1. 本合同经双方代表签字盖章后即生效

　　2. 本合同一式二份,甲乙双方各执一份

　　甲 方： 乙 方：

　　代 表： 代 表：

　　联系人： 联系人：

　　电话/传真： 电话/传真：

　　日 期： 年 月 日日 期：年月日

　　开 户： 开 户：中国农行灌口分理处 开户名称： 开户名称：厦门丰力机械有限公司 帐 号 帐 号：30400104000****

公司合同 篇2

　　甲方： 省建筑工程有限责任公司

　　乙方：

　　为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。

一、 施工内容：

　　1、 工程名称：

　　2、 工程内容：模板工程

二、 承包方式：

　　1、 承包人工费按平米包干，每平方米建筑面积 元(阳台面积按一半计算建筑面积)。

　　2、 乙方自备工具、材料有：电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。

　　3、 承包内容：

　　乙方所承担承包工程内的所有木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，待工程完工时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸返库。

　　4、管理内容：

　　1) 遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。

　　2) 无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担。

　　3)承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。

三、 合同工期：自 年 月 日开工

　　至 年 月 日竣工

四、 质量标准：合格

　　1)、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。

　　2)、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。

　　3)、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。

五、 安全标准：安全无事故施工

　　1、 严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。

　　2、 严格执行公司安全生产有关各项条例。

六、 材料管理：

　　1、 执行材料消耗定额。

　　2、 限额领料，乙方必须指派专人领料。

　　3、 超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。

七、 现场管理：

　　1、 施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。

　　2、 甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。

八、 付款方式：

　　施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款，待竣工验收达到质量标准，其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后，付款总额达到70%，年底前再付20%，余下10%在次年7月1日前结清。

九、 违约责任：

　　1、 对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。

　　2、 竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。

　　3、 对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。

　　4、 乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。

　　5、 若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。

十、 本合合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

十一、 本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。

　　合同终止条件：

　　1、 乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。

　　2、 甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。

　　甲 方： 乙 方：

　　负责人： 负责人：

　　XX年 月 日