安装合同(2)

安装合同 篇2

　　合同编号：FZ20xx-CB20xx-010

　　通风管道施工合同

　　分包工程名称：

　　承 包人：

　　分包人：

　　签 订 日 期： 20xx 年 ８ 月12日

　　通风管道施工合同

　　承包方： （以下简称甲方）

　　分包方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，结合工程具体实际情况，

　　遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包方将通

　　风管道工程委托给分包方施工，为明确双方权利义务，双方经友好协商，签订本

　　合同。

　　一、工程概况:

　　1、工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 工程范围： 9#-19#楼、21#楼、22#楼通风管道工程

　　二、工程内容：

　　1、乙方应严格按照甲方审核的施工方案及现行的标准规范进行施工。

　　2、本工程图纸范围内通风管道制作、管帽制作、安装。

　　3、本工程完成后场地的清理。

　　三、承包方式：

　　包工、包料、包质量、保工期、包安全、包文明施工等。

　　四、合同价款：

　　1、变压式防火通风管道综合单价为 42元/米、管帽综合单价为 50元/个，该综合单价已

　　经包含乙方为完成本工程所需的所有费用【包括人工（含外来人员综合保险、养老金、

　　医疗保险金）、材料费、机械机具费、管理费、利润、因市场变化而引起的人工单价、

　　材料价格上涨的风险等除税金以外的所有费用。本工程综合单价闭口包干,不再调整。

　　五、工期

　　合同签订之日起 15 日历天内完成（已含各类国定假期、雨天、农忙季节），工期延

　　误的，按200元/天罚款，在进度款付款中扣除，非乙方原因造成的工期延误，在获得

　　甲方的认可后，工期顺延。

　　六、双方的责任和义务

　　1. 甲方责任：

　　1） 甲方创造施工所需的条件。

　　2） 甲方应参与工程质量和施工进度的监督。

　　3） 甲方应指派 为甲方代表，认真履行合同条款。

　　2. 乙方责任：

　　1） 乙方应按照双方商定的方案进行施工。施工中严格执行施工规范、质量标准、

　　安全操作规程、防火规定，并确保施工质量和施工进度。

　　2） 乙方所用材料应符合甲方要求。

　　3） 乙方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

　　4） 施工开始乙方应及时派技术人员进入工地现场，进行实地勘察并指挥现场施工。

　　七、工程质量及验收

　　1. 竣工验收，甲方在接到乙方申请报验后，一周内安排验收，验收合格后双方签署验收

　　书。

　　2. 验收标准严格按照国家现行该行业验收标准。

　　3. 本工程的质量必须达到国家、行业的合格标准。

　　八、 付款方式： 1.甲方根据形象进度在乙方质量、工期、安全、文明施工、协调配合等方面均已达到

　　甲方要求，并经甲方项目部及公司审核确认的情况下，于下月15日前支付实际完成

　　工程量的 95 %；

　　2.本工程全部完成后在三个月内一次性付清全部余款。 九、 特别约定：

　　1. 因乙方所用材料及进行的安装施工质量存在问题，乙方要承担一切责任。

　　2. 乙方承诺：在投标报价中已经充分考虑了因本工程施工中的各种不利因素，放弃以此为由向甲方提出任何工期、费用索赔权利。 3. 乙方指定 为本合同的执行人，联系电话： ，负责双方的联系及传递

　　信息（含售后服务支持相关）。如改变联系人应提前5日书面通知甲方。

　　十、 安全生产

　　1. 用电设备严禁私接乱接，必须严格按安全操作规程作业。

　　2. 严禁上下垂直作业，防止重物坠落伤人。

　　3. 乙方违章操作出现安全事故一切责任由乙方承担。

　　十一、 违约责任

　　1. 乙方逾期竣工的，每逾期一天乙方应付给甲方违约金200元，以此类推（不超过合

　　同总额20%）。逾期超过5天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

　　2. 本合同签订后，若甲乙双方单方擅自解约，解约方按合同款20%赔付给对方（除不

　　可抗力的情况）。

　　十二、 合同争议解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。若不能友好解决，任何一方可

　　向浦江县人民法院起诉。

　　十三、 附则

　　1. 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议经双方盖章后与本

　　合同具同等的法律效力。

　　2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　3. 本合同自双方签署之日起生效，至工程款付清后自动失效。

　　4. 合同附件：建设工程承发包安全管理协议、 廉政协议

　　甲方：浙江创业建设工程有限公司乙方：

　　法定代表或授权代理人： 法定代表或授权代理人： 联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：

　　邮编：邮编：

　　签约日期： 签约日期：

　　签约地点：

安装合同 篇3

　　甲方：_________(以下简称_________)

　　乙方：_________

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包形式：包工包料

　　四、工程内容

　　_________

　　五、工程造价

　　本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任

　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。

　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

　　十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十一、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

　　十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　法定代表人(签章)：_________ 法定代表人(签章)：_________

　　委托代表：_________ 委托代表：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　签订时间：_________年___月___日 签订时间： _________年___月___日

　　协议签订地：_________ 协议签订地：_________